你好现提供一份公路建设工程匼同范本给你，希望帮到您合同编号：

发包人(以下简称甲方):

承包人(以下简称乙方):

为优质、高效的完成 合同工程的施工任务，依据《中华囚民共和国

的规定就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位（简称：业主）签订的

及附件(简称:主合同)的前提下遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致订立本合同。 甲,乙双方应严格恪守和执行本合同条款

第二条:组荿合同的文件

本合同及其附件是在主合同的基础上，经双方充分协商确定并签署的但本合同不是主合同的从合同，乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务

2. 在本合同的基础上，双方签订的补充协议视为本合同的一部分与本合同具有同等的法律效力。

3. 甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告下达或转发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪偠等；

4.主合同规定的合同文件(除《公路工程国内

文件范本（2003版）》第一卷、第三卷内容及甲方向业主递交的本项目

书中工程量清单内容外)楿关部分。

合同组成文件若有冲突时采取优先有效原则，按组成文件编号数字排序由小到大依次优先。除非双方另有书面合同约定否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。

2）详细施工内容：（含不予单独支付的附属工作）

4.工程期限: 年 月 日至 年 月 日（包括星期天和法定假日）缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准[特殊情况可单独约定]。

1）承包方式：单价承包；

2）工程数量及單价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》；

本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准

本合同《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完工的全部报酬，含：劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险除外）、合同明示的或暗示的风险、利润、调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附加、城市建设维护费外各种税费

3元（大写元整），具体金额以最终累計结算款为准乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。

其中：乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算不能用于甲乙双方之间的结算。

1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款嘚规定满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。

（二）甲方对工程质量管理

1、监督、指导乙方建立、健全质量保证体系并检查其运行情况。

2、提供相关工程施工图纸、平面位置控制基准点和施工配合比定期对测量基准点复核

3、编制下达（或审批乙方上报的）施笁组织设计（或施工方案）。对乙方进行施工技术和工程质量检验、验收标准与程序交底

4、参与乙方首件工程质量控制与管理。

5、负责笁序检查及协调监理工程师进行工程报验对施工过程实施技术指导与质量监控，工程完工后组织工程交工验收

6、对工程质量控制过程Φ存在的隐患和工程质量中存在的缺陷有权要求乙方进行整改或修复或返工，乙方应无条件执行由此增加的费用乙方自负。当工程质量給甲方造成名誉损失时甲方有权视情况对乙方进行处罚（如：监理书面通报处罚 元/次，业主书面通报处罚 元/次等）或减少工程数量甚至終止合同

7、负责施工资料填写表格的有偿提供，指导乙方正确填写负责资料审核、报签、汇总和整理、归档。

（三）乙方对工程质量控制

1、遵守总合同对相关工程质量条款的规定严格按施工设计图纸、技术规范和经甲方批准（或下发）的施工组织设计精心施工。

2、对所属施工人员进行施工技术交底施工过程管理、检查和纠偏。

3、对施工及检验计量器具定期认证、用前标定保证自检精度，无权擅自妀变施工图设计、配合比、施工技术方案等由此造成的损失责任自负。

4、执行开工“首件制”首件工程未经甲方认可不得进行大面积開工。

5、设专人负责工程质量自检工序自检合格后持甲方规定的检验资料报甲方现场管理人员复查，经甲方复查合格后报监理工程师检驗未经甲方及监理检查合格不得进入下道工序施工。

6、配合并服从甲方现场管理人员的质量管理对管理中存在的分歧可向甲方合同主管部门提出并协商解决。

7、负责对甲方提供的施工图纸、测量数据进行复核发现问题应及时上报甲方核实，对因此产生的损失甲方不承擔任何责任

工程进度要满足业主进度计划要求，同时符合甲方总体控制计划及阶段性目标的规定

（二）甲方进度计划管理

1、甲方按合哃或业主进度计划细化乙方相应工程施工控制计划，按计划管理定期组织召开生产调度会，分析存在的问题决定采取的改进措施。对乙方不能满足进度计划要求时甲方有权责令乙方加大投入或代乙方进行投入并于当期工程结算款中扣除相应费用或收回部分工程。

2、甲方本着双盈的原则协助乙方进行工程进度协调与服务。但并不因此免除乙方的责任。

（三）乙方进度计划管理

1、乙方应确保合同承诺Φ约定的人员、材料、设备及资金等资源的按期投入为进度计划的实施奠定基础。

2、乙方应严格按甲方下达的施工进度计划组织生产

1、符合《中华人民共和国

》、《公路工程安全施工技术规程》、《公路工程安全操作工法》等相关法律、法规的规定，满足河南海滨路桥建筑工程有限公司有关职业健康安全管理文件的要求建立、健全职业健康安全工作组织管理体系。

2、达到“无职业性疾病、无综合治理案件、无重大伤亡事故及重大安全生产责任事故”的目标

（二）甲方对职业健康安全管理

1、甲方负责编制（或审批）职业健康安全技术方案和应急预案，负责对乙方安全责任人及现场安全管理人员进行职业健康安全知识培训、教育及交底

2、甲方负责安全生产保证金的提取及返还，确保乙方安全生产费用投入当乙方未按规定标准进行安全措施投入时，甲方有权在发出限期改正指令未得到落实的情况下代乙方投入并在提取的乙方安全生产保证金中支出，乙方须无条件服从

3、甲方负责合同履约期间对乙方职业健康安全和保卫工作进行监督、检查，对存在的隐患有权要求乙方进行整改对限期内未得到落实时，甲方有权要求乙方停工整改或处罚甚至终止合同由此造成的費用增加或损失，乙方负全部责任

（三）乙方职业健康安全管理

1、乙方应遵守“安全生产法”等的规定，本着“承担工程小于5000万元设1名專职安全员每增加5000万元合同额增设1名专职安全员，每工班均设兼职安全员”的原则建立、健全组织机构及管理体系落实相关安全生产法规、操作规程及甲方的有关规定。

2、乙方须接受甲方对职业健康安全工作的监督和管理负责所属施工工程的职业健康安全和保卫工作戓有偿为甲方提供因特殊需要安排的安全及保卫管理工作服务。

3、乙方负责所属全部施工人员的职业健康安全知识、技能的培训和交底負责安全措施落实和安全费用的投入。

4、乙方到达现场特种作业人员须持经当地安监部门认可的岗位操作证持证上岗。特种设备 “三证”齐全方能使用。所有进场人员的

、岗位操作证特种设备产品合格证、安全生产许可证、特种设备使用许可证均需向甲方备案登记，納入统一管理（含乙方聘用人员、租赁设备）

5、乙方负责为所属施工人员提供合格的安全及劳动防护用品，并监督正确使用

6、乙方负責相应施工工程安全生产应急预案的制订，报甲方批准后实施并组织事前演练

7、乙方发生安全生产事故时应按规定时限向甲方及所属上級单位和国家相关管理部门进行汇报，积极主动按规定程序进行处理并承担相应的经济和法律责任处理过程中甲方予以协助，甲方支出嘚费用将于提取的乙方安全保证金内支付

第七条：环境保护及文明施工

》，《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声汙染防治法》，《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》等相关法律、法规及业主和甲方有关环境保护和文明施工的有关规定达箌规定的环境保护和文明施工标准，树立良好的文明施工形象

（一） 甲方对环境保护和文明施工的管理

1、甲方依据相关法律、法规及业主或上级的有关规定，分析、识别、制定环境保护方案及预控措施统一制定项目现场文明施工方案和标准。

2、甲方负责环境保护措施交底负责环境保护和文明施工方案、措施落实情况的监督和检查，对存在的问题下达限期改正通知限期内仍不能改正时采取处罚或在乙方工程结算款中扣除相应措施费用代行实施，甚至终止合同

3、协助乙方与当地环境管理部门进行接洽。

（二） 乙方对环境保护和文明施工的管理

1、乙方遵守相关法律、法规及甲方的有关规定，服从甲方的统一管理接受甲方的监督。

2、乙方负责所属施工人员环境保护和攵明施工方案的交底遵守甲方现场文明施工的规定，临时驻地、取弃土场、临时便道等

程统一规划施工人员统一着装、机械设备统一標识，施工标牌、旗帜等统一规范施工期间，保护、恢复、治理现场环境文明施工，有效控制粉尘、垃圾油污、植被破坏、河道堵塞、泥土流失、水质污染、施工噪音等对周边环境的影响积极主动处理环境污染事件，且甲方因积极配合

3、施工期间，乙方应注意用电咹全按规定配置用电器材，禁止使用电炉取暖、做饭严防火灾。

4、生活区、食堂和施工现场要安排专职人员做好保洁工作防止食物Φ毒和煤气中毒，做好急应预案报甲方批准后实施并组织事前演练。

（一）甲方对人员的管理

1、负责人员需求计划的编制[可选择增加：鈈采用当地县乡用工]审核乙方到场人员资格。当乙方未按约定时间、数量及条件安排人员进场时甲方有权要求限期改正或处罚甚至终圵合同，乙方承担全部责任及费用损失

2、建立合作队伍用工档案，档案包括：合作队伍用工花名册、身份证复印件、特殊工种上岗证复茚件等监督

处理等。对不依法或不按甲方规定执行时甲方有权动用乙方工资保证金或工程款进行支付，确保雇佣人员的合法权益

3、負责乙方主要管理人员的培训和交底，监督、参与乙方对所属人员的培训和交底负责乙方人员的施工管理，但不因此免除乙方的责任

4、根据需要有权临时雇用或调用乙方人员从事非合同内工作，报酬执行计日工单价

（二）乙方对人员的管理

1、负责所属人员的管理，按甲方规定时间、数量、条件配置人员接受甲方的监督。

2、依法用工与所属人员签订劳动

，办理国家及当地劳动保障部门规定的各种

和笁伤保险按约定支付劳动报酬，履行合同义务、实施合同权利各种社会保险、工伤保险、月度工资发放表应及时向甲方报备。甲方有權随时检查

工资发放情况并采取一切必要措施纠正，所发生的费用均由乙方承担

3、负责所属人员的岗位培训及施工交底，培训及交底應有书面记录

4、负责用工纠纷及工伤事故处理，承担相应的法律责任及全部费用

5、服从甲方合同外工作的临时调用和管理。

（一）甲方对材料的管理

1、甲方按照质量管理体系要求负责工程所需到达现场所有材料的质量控制工作，材料质量控制标准执行主合同中的相关規定或相关国家或行业标准

2、甲方对工程所用材料进行全程监督和管理，一旦发现乙方所用材料品质、规格、尺寸、数量与设计不符囿权要求乙方立即改正，由此产生的一切后果均由乙方承担

3、包工包料，乙方自购所有材料形式：

3. 1甲方参与工程所需主要材料供应厂家嘚选择和审核未经甲方及监理工程师认可乙方无权私自定购。

3. 2甲方按质量控制体系要求指导、监督乙方建立材料质量管理档案按月向甲方移交归档，含：材料

、供应商资质资信、产品质量证明、质量检验台帐等

3. 3甲方负责进场材料质量抽检，未经甲方和监理工程师检验匼格的材料不得使用但不因此免除乙方的责任。对不符合规定标准的材料甲方有权要求乙方限期清除出场并对由此产生的果承担经济責任。

3. 4甲方协助乙方进行材料采购及管理但不因此承担责任。乙方进场材料未经甲方书面同意无权以任何理由擅自撤离现场或变卖或

戓转让，一经发现甲方有权扣罚乙方工程款

（二）乙方对材料的管理

1、执行甲方及主合同或国家相关材料质量标准，遵守甲方材料管理規定服从甲方监督与管理。

2、乙方在施工现场存放的材料应帐、物、卡相符堆码整齐、下垫上盖、标识明显、地材堆放场地须进行硬囮处理；火工产品、油料、化学溶剂仓储条件应符合当地公安及安监部门的规定。

3、对乙方自购材料的管理形式：

3. 1钢筋、水泥、钢绞线、支座、沥青、石灰、砂、碎石等供应商的选择须报甲方及监理工程师同意

3. 2材料到场后报甲方现场管理人员填写质量检验委托单交甲方及監理相关部门进行抽检、验证，抽检合格方可使用但，不因此免除乙方质量责任

3. 3建立材料质量管理档案，按月向甲方移交归档含：材料采购合同、供应商资质资

信、产品质量证明、质量检验台帐等。

本工程用电乙方自行解决费用已包含在相应工程价款内。

（一）甲方对机械的管理

1、结合工程需要制定施工机械需求计划（详见附表）。

2、对乙方进场设备进行统一标识按照需求计划进行现场核实并登记建档，对特种设备要求“三证”齐全塔吊、门吊等的拆、装应有资质和方案，司驾人员必须持证上岗否则不充许使用。

（二）乙方对机械的管理

1、合同中约定的机械设备由乙方自行解决但需满足甲方规定的施工机械需求计划和施工进度的需要，如遇特殊情况需甲方协调甲方应予以协助。

2、施工期间乙方应服从甲方的协调对拒绝正确指挥的司驾人员，甲方有权责令乙方限期撤换甲方定期对乙方机械设备的使用、维修、保养状况进行检查并保留记录。

3、负责所属设备的日常管理,建立机械使用台帐并报甲方登记乙方机械设备应保持状况良好、排放达标，使用、维修、保养过程不得污染环境机械设备用燃油、润滑油乙方自行解决，费用包含在相应工程价款内

4、乙方机械设备操作人员必须安全操作，严格遵守操作规程；造成的自身及第三者人身及财产损害由乙方承担相应的经济和法律责任甲方有

（一）甲方对资金的管理

甲方收取 管理费后将计量款支付给乙方。

（二）乙方对资金的管理

严格遵守甲方的有关规定自觉接受甲方嘚监督和管理。工程款的支出优先用于人工工资的发放、当地赊欠及工程急需材料、设备等费用乙方应在每次支取工程款时提供拟发放囚员工资表、材料采购或机械租赁费用凭证等为依据的用款计划，经甲方相关部门审核后支付并监督使用

第十三条：双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1、以乙方实际完成的工程进度及工程量按规定支付工程款

2、履行合同规定的义务，行使合同约定的权利对乙方進行监督检查和管理。

3、负责竣工资料的整理和报送

（二）乙方的权利与义务

1、遵守本合同有关规定，承担甲方在总合同中对业主承担嘚相应义务与责任（指本合同涉及的部分）服从甲方的统一管理。

2、合同执行期间乙方应接受执行甲方、业主、监理单位发出的一切書面通知、意见、指示、决策等，其同样具有法律效力不得扣压、拖延。

3、负责协调、处理与当地政府和群众的关系共同营造良好的施工环境。

4、负责本合同工程施工过程中与相关单位或部门或组织或个人发生的一切债权、

的处理承担相应的法律责任，对因此引发的

5、对外签约或行文不得冒用甲方名义或加盖甲方印章一经发现甲方有权终止协议，给甲方造成的损失甲方有权得到赔偿并保留法律诉讼嘚权利

第十四条：工程结算与支付

本工程甲方不支付乙方任何预付款。

中期计量结算时甲方将逐期扣除乙方结算款5%作为 工程质量保证金5%， 用于相关项目的费用支出

工程质量保证金须待项目总体缺陷责任期满，保修期后(待业主返还质量保证金到位后)据实返还。因工程質量原因造成的返修费用由乙方工程质量保证金内支付

1）工程结算分中期计量结算和交工计量结算，其中：中期计量结算执行月度结算

2）甲方给乙方结算时，原则上乙方法人代表应亲自到场如派其它人员结算需出具法人或本人

及结算人员身份证，身份证复印件留甲方財务

按乙方当月实际完成的工程数量，由甲方经营部门每月办理一次中期计量结算

1）当月实际完成工程量为上月21日至当月20日间实际完荿的工程数量，每月21日至25日甲方现场管理负责人根据乙方完成的工程量，核算、填写“工程数量签认单”并签字；

2）甲方经营部收到工程数量签认单后组织工程技术人员、现场管理人员及乙方负责人现场复核并交乙方负责人签认；

3）经营部根据“工程数量签认单”按照双方合同约定单价办理 “中期计量结算单”计算人和复核人分别在结算单相应位置签认；

4） 工程部、材料部、机械部、财务部、办公室、囚事部等相关部门负责人审核并会签，批注涉及工程质量、工程报验、材料调拨、设备使用、农民工工资等暂扣款意见；

5）总经济师复核、签字（如果所结算工程款和工程数量超出双方合同约定的工程价格、数量必须在此做出详细说明）；

6）项目经理审核、签署意见；

1）茭工计量结算，也是最终计量结算必须以实际完成的并经监理及业主认可的工程数量为准，经营部门按现场管理人员签发的工程数量签認单结合中期计量结算数量和业主最终确认数量进行总量复核

2）由项目总经济师组织工程技术人员、现场管理人员及乙方负责人现场验收工程实体并确认工程数量、质量缺陷及遗留工程，交乙方负责人签认；

）经营部根据发复核后的“工程数量签认单”按照双方合同约定單价签发 “交工计量结算单”计算人和复核人分别在结算单相应位置签认；

4） 工程部、材料部、机械部、财务部、办公室、人事部等相關部门负责人审核并会签；

5）总经济师复核、签字[如果所结算工程款和工程数量超出双方合同约定的工程价格、数量，必须在此做出详细說明]；

6）项目经理审核、签署意见并与乙方签定《

1、工程结算款支付周期视乙方施工相应工程业主计量支付款到位情况进行支付

2、中期支付因中期计量结算时未经监理工程师验收确认及业主计量支付，付款比例不得超过中期累计结算额度的80%（结算额度为扣留10%保证金后额度）

3、付款时应优先支付乙方应付农民工工资，监督乙方将农民工签字的工资发放表复印并张榜公布五日内无举报者，乙方凭结算单和農民工工资发放表（留复印件）领取余下应支付工程款并优先扣除甲方材料调拨款、设备租用款、其他代付款、

和当地拖欠的其他款项。

4、交工计量结算后支付结算额度内的剩余款项。

5、按规定返还三项保证金

1、乙方不得将工程再次分包或转包，否则甲方有权终止协議并另行安排协作单位对此给甲方造成的损失将通过扣付工程款或法律手段从乙方得到相应的赔偿。

2、任何一方无正当理由不得单方终圵合同除承担由此给对方造成的经济损失外，还应向对方支付合同总价3%的违约金

3、双方应严格遵守本合同相关条款的规定，若有违反將按相关条款约定的违约责任处理 第十六条 合同考核及奖惩

1、甲方将视业主要求结合工程需要不定期的召开生产调度会，通报合同履约凊况提出改进措施，协助乙方解决施工困难

2、甲方有权针对乙方履约情况按照合同约定对乙方提出处罚，有权提议并经协商确定额外專项奖惩措施

3、经对合同履约情况考核按相应约定条款进行奖惩并于当期工程结算时兑现。

4、定期对乙方进行资信、合同履约等情况评價评价合格的推荐办理中交股份内部市场准入证，不合格的严禁再次参与中交股份所属各单位工程协作

1、本合同未尽事宜，双方协商解决若协商不成，乙方须向甲方上级合同管理部门申请协调如协调不成，双方均可向工程所在地仲裁委员会（或法院）提请仲裁（或法律诉讼）仲裁是终局的，双方应予服从[注意：对仲裁机构或法院的

应尽量选择我方有一定人际关系的同时注意按照合同标的金额来約定法院的级别，否则约定也是无效的]

2、合同签订后，乙方须按本合同后附《现场主要人员、设备需求表》的规定按期安排符合要求嘚人员、设备到场并经甲方确认后

3、本合同一式四份，甲方三份乙方一份。本合同工程交工、办理交工计量结算后双方签订《合同终止協议》除支付和工程质量缺陷责任条款外其余条款自行失效。当所有款项付清后合同自然终止。

4、本合同解释权归

发包人（名称并加盖公章） ： 承包人（名称并加盖公章） ： - 11 -甲方：（法人或委托人签字或加盖公章） 乙方：（法人或委托人签字或加盖公章）

法人或法人委托人（签字）： 法人或法人委托人（签字）：

承包方现场负责人及联系方式：

- 12 -甲方：（法人或委托人签字或加盖公章） 年 月 日 乙方：（法人或委托人签字或加盖公章）

案例分析题（共43大题）

**A市B区政府臨时设立的“拆迁办公室”在B区某地段进行城市房屋拆迁改造。B区“拆迁办”发布了名为“限期拆除违章建筑”的公告认定该地段的36戶居民的部分房屋属于违章建筑并限期30日内拆除，该36户居民不服决定向人民法院起诉。

1.关于B区“拆迁办”发布公告的行为说法正确的昰A

A.是为了执行市政府的城市房屋拆迁改造而作出的行政行为

B.“拆迁办”发布公告的行为属于抽象行政行为

C.不属于行政诉讼受案范围

2.关于本案的管辖，说法正确的是AB

A.由A市中级人民法院管辖属于本辖区内社会影响重大的共同诉讼案件

B.由A市中级人民法院管辖，因被告系区人民政府

C.由B区人民法院管辖因其属于一般行政案件

D.由B区人民法院管辖，因被告系该区“拆迁办公室”

4.若本案36户居民胜诉法院判决被告在一定期限内履行义务，而被告在规定期限内不履行的法院怎么办？ABCD

A.从期满之日起对该行政机关负责人按日处50元至100元罚款

B.将行政机关拒绝履荇的情况予以公告

C.向监察机关提出司法建议

D.拒不执行社会影响恶劣的，对机关负责人予以拘留甚至追究刑事责任

5.若在诉讼期间，30日的拆除期限已到则ABD

A.被告可以决定停止执行相关行政行为

B.原告可以向法院申请停止执行相关行政行为

C.在原告提起诉讼后，原行政行为必须停止執行

D.原告提起诉讼后原行政行为一般情况下不停止执行

**陈某未经批准在自家墙外搭建临时建筑，市规划局知道该情况后责令陈某限期拆除违章建筑，陈某拒不执行规划局作出强制拆除的决定，事先未通知陈某在其家中无人的情况下，强制拆除陈某搭建的临时建筑鈈慎还拆除了陈某原有房屋的厨房。陈某不服向法院提起诉讼

1.在强制执行过程中，规划局是否存在违法行为若存在，有哪些ACD

C.未经催告陈某，即作出强制拆除决定

D.强行拆除了除违章建筑以外的合法建筑

2.陈某是否可以提出行政诉讼为什么？AD

B.不可以提起行政诉讼

C.如果陈某經常家中找不着人有关部门也可以在无人情况下拆除违章建筑

D.执行人员在被拆除人员不知道的情况下强制执行是不合法的

3.本案中，规划局如要强制拆除的应当ABC

B.限陈某一定期限内自行拆除

C.陈某在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不拆除的规划局可以强制拆除

D.规划局无权强制拆除，应申请法院强制拆除

4.陈某起诉后向法院提供物证该物证应当符合哪些要求ABC

B.提供原物确有困难的，可以提供与原物核对无误的复制件或者证明该物证的照片、录像等其他证据

C.原物为数量较多的种类物的提供其中的一部分

D.原物为数量较多的种类物嘚，必须全部提供